Главная | Наследовательное право | Доовор поставк орг техники

Договор поставки оргтехники


Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих г. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Удивительно, но факт! За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Предоставить Заказчику гарантии качества товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара. Оплата производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение банковских дней от даты поставки Товара партии товара , на основании подписанной Сторонами Акта сдачи-приемки товара, товарной накладной унифицированной формы ТОРГ, счета-фактуры и счета, выставленного Поставщиком.

Договор поставки оргтехники образец

Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за один банковский день до соответствующего платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Срок поставки Товара по настоящему Договору — в течение календарных дней от даты подписания настоящего Договора Сторонами. Поставщик обязан в течение календарных дней до предполагаемой даты поставки уведомить об этом Заказчика.

Поставщик поставляет Товар, указанный в п. Доставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в срок, установленный в п. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего Договора. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Товара, необходимых материалов, а также имущества Заказчика в период передачи Товара, лежит на Поставщике до момента подписания Заказчиком товарной накладной. Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатом соответствия, предоставляемым Поставщиком.

Упаковка Товара должна обеспечивать товарный вид, а также сохранность при транспортировке и хранении. С Товаром Поставщик направляет Заказчику: Акт сдачи-приема Товара в количестве двух экземпляров, который предоставляется Поставщиком Заказчику после передачи всего объема Товара, предусмотренного настоящим Договором. В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Заказчик в течение рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приема Товара обязан направить Поставщику подписанный Акт или мотивированный отказ. Товар принимается по факту коробки, количество, ассортимент. Претензии по качеству поставленного Товара предъявляются в течение гарантийного срока, установленного производителем. В случае обнаружения некачественного Товара в течение гарантийного срока, Заказчик обязан письменно известить Поставщика об обнаруженных недостатках путем предоставления акта претензии по качеству.

При этом Заказчик вправе по своему усмотрению: Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Заказчику. Факт приема-передачи Товара подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной унифицированной формы ТОРГ без претензий. Претензии в связи с недопоставкой Товара могут предъявляться Поставщику на месте передачи Товара путем составления соответствующего Акта несоответствия, либо путем направления Поставщику претензии в течение рабочих дней с даты доставки Товара.

Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан допоставить Товар в полном объеме в течение суток. Поставщик должен рассмотреть претензию Заказчика в течение рабочих дней с момента ее получения и либо удовлетворить требования Заказчика, либо направить письменный мотивированный отказ. Оплатить стоимость Товара, поставленный Поставщиком в соответствии с требованиями настоящего Договора, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки товара, счета, счета-фактуры и товарной накладной, в порядке и сроки установленные в разделе 2 настоящего Договора.

Проверить количество, качество и ассортимент принятого Товара и о выявленных недостатках уведомить Поставщика в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора с участием Поставщика и при отсутствии претензий подписать Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ и Акт сдачи-приема Товара. В случае отказа от принятия поставленного Товара обеспечить его сохранность ответственное хранение и незамедлительно уведомить Поставщика.

При этом Поставщик обязан забрать такой Товар в течение календарных дней с даты получения уведомления. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в приемке Товара. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

Навигация по записям

Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Требовать при недопоставке передачи недостающего Товара или принять по факту. При передаче Товара отказаться от принятия или оплаты Товара, не соответствующего требованиям, указанным в настоящем Договоре.

В случае возникновения претензий направить Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Товара. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором. Передать Заказчику Товар, соответствующий условиям и требованиям настоящего Договора. Представить по письменному запросу Заказчика в течение рабочих дней информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Передать Заказчику все необходимые документы и информацию, указанные в настоящем Договоре и установленные действующим законодательством в день доставки Товара.

Предоставить Заказчику в порядке установленном в п. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу указанному в настоящем Договоре, считается полученной Поставщиком, который и несет все неблагоприятные последствия. Предоставить Заказчику гарантии качества товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. Выполнить установку с первичным включением оборудования для выполнения требований гарантийных обязательств.

Осуществить доставку Товара Заказчику и все виды погрузо-разгрузочных работ, в том числе подъем Товара до нужного этажа, включая работы с применением грузоподъемных средств. Вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение п. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в контроле за осуществлением передачи Товара Заказчику. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Договора в письменной форме. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств. Требовать оплаты поставленного Товара. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует действующим в РФ нормативным документам на момент исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц залог, арест и т.

совсем Доовор поставк орг техники могли поведать

Длительность гарантийного срока на поставляемый Товар составляет месяцев, на комплектующие месяцев и удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона сертификата или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом п. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее рабочих дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика на проведение экспертизы возмещаются Поставщиком на основании письменного обращения Заказчика с приложением документов, подтверждающих расходы на проведение экспертизы. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

За нарушение Заказчиком сроков оплаты Товара, указанных в разделе 2 настоящего Договора Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, исчисляемую от суммы задолженности. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

этот Доовор поставк орг техники исчезла

При нарушении Поставщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, на основании письменной претензии Заказчика, он уплачивает в течение рабочих дней: При неисполнении Поставщиком обязательств по передаче Заказчику документации, предусмотренной настоящим Договором, Налоговым кодексом РФ, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере рублей за каждый день задержки по день предоставления документов. При предъявлении Заказчику претензий, в том числе финансовых со стороны третьих лиц по вопросам указанным в п.

сущности, Доовор поставк орг техники Все

За недостоверность сведений, указанных в п. Оплата неустойки, пени, штрафа не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих обязательство по настоящему Договору. Расторжение настоящего Договора допускается по: Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется Стороной в срок не менее чем за календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора по адресу, указанному в настоящем Договору. Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке в следующих случаях: При существенном нарушении Договора Поставщиком; 8.

Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе проведения закупочной процедуры, указанной в Преамбуле настоящего Договора.

Удивительно, но факт! При передаче Товара отказаться от принятия или оплаты Товара, не соответствующего требованиям, указанным в настоящем Договоре.

Установления факта проведения ликвидации Поставщика — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушения Поставщиком сроков поставки Товара поставки товара , предусмотренного п.

В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. При расторжении Договора Заказчик обязан: Принять фактически поставленный Поставщиком на момент расторжения настоящего Договора товар с соблюдением всех требований. Оплатить Поставщику в течение банковских дней с момента оформления Акта передачи Товара, фактически поставленный Поставщиком Товар партию товара с соблюдением всех требований.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами форс-мажор.

Авторизация

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, в отношении которой эти обстоятельства наступили, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах.

Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств и оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Возникшие из настоящего Договора споры подлежат досудебному разрешению в претензионном порядке. Претензии по настоящему Договору предъявляются Сторонами в письменном виде с приложением документов, подтверждающих существо претензии. Стороны устанавливают пятнадцатидневный срок для ответа на поступившую претензию. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются актом или протоколом, являющимся обязательным для Сторон с момента подписания.

В случае непоступления в установленный срок ответа на направленную претензию, либо в случае получения отказа в удовлетворении всех или части заявленных требований, спор может быть передан Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд г. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.

Читайте также:

  • Признание права собственности на квартиру в новостройке через суд решение
  • Мрэо строитель снять машину с учета записаться на прием
  • Договор купли продажи автомобиля по наследству образец 2017
  • Сахаров в. а. политическое завещание ленина